Главная страница --> Претензии, иски, жалобы, другие документы подлежащие рассмотрению в суде

ОБРАЗЕЦ ОТ 30 НОЯБРЯ 1995 Г. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ С ПОДРЯДЧИКА ШТРАФА ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА



Исх. Nо. __________
"__"_______ 20__ г.
_________________________________________
(наименование арбитражного суда)

арбитражный суд _________________________
(города, области, республики)

Истец: __________________________________
(наименование, организации)

Адрес: __________________________________
Расчетный счет в банке: _________________
Ответчик: _______________________________
(наименование организации)

Адрес: __________________________________
Расчетный счет в банке: _________________
Сумма иска: ________________________ руб.


И С К О В О Е З А Я В Л Е Н И Е

В соответствии с договором (контрактом) подряда от
"__"_________ 20__ г. No. ______, заключенным между ______________
и __________________________, ____________________________________
_________________________________________________________________.
(перечень работ, выполненных в соответствии с договором)

В процессе эксплуатации ______________________________________
(наименование объекта)

были выявлены следующие дефекты __________________________________
_________________________________________________________________.
"___"________ 20__ г. был составлен двусторонний акт, который
подписали наш представитель и представитель ответчика. В акте
отмечалось, что обнаруженные дефекты явились следствием нарушения
_________________________________________________________________.
В акте было указано, что допущенные дефекты будут устранены
ответчиком до ____________. Однако фактически работы по устранению
дефектов были выполнены только _______________, т. е. с просрочкой
на ____ дня.
Нашу претензию от "___"__________ 20__ г. No. _______ ответчик
оставил без ответа.
Учитывая изложенное выше, на основании п. 10 Основных
положений порядка заключения и исполнения государственных
контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для
федеральных государственных нужд в РФ просим арбитражный суд
взыскать с ответчика штраф в сумме __________________________ руб.
и расходы по госпошлине в сумме ______________ руб., всего в сумме
________________________________ руб.

Приложения:
1. Выписка из договора от "___"________ 20__ г. No. ______.
2. Акт об обнаруженных дефектах от "___"________ 20__ г.
3. Копия претензии от "____"_________ 20__ г. No. __________.
4. Почтовая квитанция от "___"__________ 20__ г. No. _________
об отправке претензии ответчику.
5. Почтовая квитанция от "___"__________ 20__ г. No. ________
об отправке копии искового заявления ответчику.
6. Копия платежного поручения по уплате госпошлины.


Руководитель организации ________________
(подпись)



[Высказать свое мнение]




Похожие по содержанию материалы:
ОБРАЗЕЦ. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА ДЕЕСПОСОБНЫМ ..
ОБРАЗЕЦ. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ВНУКА (ВНУЧКИ) ..
Исковое заявление о взыскании долга по договору займа ..
ОБРАЗЕЦ. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ СУММЫ ДОЛГА, ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ И ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИ ..
ОБРАЗЕЦ. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО НЕИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ..
ОБРАЗЕЦ. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА СЛУЖБЕ В МИЛИЦИИ ..
Исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного ДТП и компенсации морального вреда ..
ОБРАЗЕЦ. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ БРАКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ..
ОБРАЗЕЦ. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ АКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ..
ОБРАЗЕЦ. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА КВАРТИРУ ..
Исковое заявление о признании права на жилплощадь и обязании выдать ордер (Предоставлено адвокатом К ..
ОБРАЗЕЦ. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЕСЕНИИ ПРОТЕСТА НА ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ СУДА О ПРИЗНАНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ..
ОБРАЗЕЦ. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ..


Похожие документы из сходных разделов


ОБРАЗЕЦ ОТ 30 НОЯБРЯ 1995 Г. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ СПИСАННЫХ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ СУММ НЕДОИМКИ И ШТРАФОВ


Исх. No. _____________ _____________________ арбитражный суд
"__"__________ 20__ г. (наименование, адрес)

_____________________________________
(города, края, области, республики)

ИСТЕЦ: ______________________________
(наименование организации)

_____________________________________
(адрес, банковские реквизиты)

ОТВЕТЧИК: Государственная налоговая
инспекция ___________________________
(наименование, адрес)

Цена иска: _____________________ руб.


И С К О В О Е З А Я В Л Е Н И Е

В соответствии с распоряжение

[ознакомиться полностью]

ОБРАЗЕЦ ОТ 30 НОЯБРЯ 1995 Г. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ ДЕЙСТВИЯМИ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ


Исх. No. ________
"__" ____________ 20__ г.
_____________________ арбитражный суд
(наименование, адрес)

______________________________________
(города, края, области, республики)

ИСТЕЦ: акционерное общество __________
______________________________________
(наименование)

______________________________________
(адрес, банковские реквизиты)

ОТВЕТЧИК: Государственная налоговая
инспекция ____________________________

Цена иска: ______________________ руб.


И С К О В О Е З А Я В Л Е Н И Е

При проведени

[ознакомиться полностью]

ОБРАЗЕЦ ОТ 30 НОЯБРЯ 1995 Г. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В ДЕЛО В КАЧЕСТВЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА С САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ


Исх. Nо. ___________
"__"________ 20__ г.
______________________ арбитражный суд
(наименование)

______________________________________
(адрес)

ИСТЕЦ: _______________________________
(наименование, адрес,
банковские реквизиты)

ОТВЕТЧИК 1.: _________________________
(наименование)

Адрес: _______________________________
ОТВЕТЧИК 2.: _________________________
(наименование)

Адрес: _______________________________
Цена иска: ______________________ руб.
Дело No. __________ за 20___ г.


И С К О В О Е

[ознакомиться полностью]



При перепечатке материалов ссылка на RADAS.RU обязательна
Редакция:
^наверх
Rambler's Top100