Главная страница --> Договор подряда. Типовой договор подряда

Договор подряда (на выполнение подрядных работ)




ДОГОВОР ПОДРЯДА
(на выполнение подрядных работ)

г.___________________ "___"___________200__г.

___________________________________________________________________
(наименование предприятия), в дальнейшем Заказчик, в лице ___________
(должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________
(устава, доверенности), с одной стороны, и _____________________________
(наименование предприятия) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________
(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________________
(устава, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство
выполнить следующие виды работ:_________________________________________
________________________________________________________________________
Работы выполняются из материалов __________________________________
(Заказчика или Подрядчика).
1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).

II. Обязательства сторон
2.1. Заказчик обязуется:
- обеспечить Подрядчика следующими материалами:____________________
_______________________________________________________________________,
- обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ,
включающие в себя: _____________________________________________________
________________________________________________________________________
2.2. Подрядчик обязуется:
- произвести указанные работы за свой риск;
- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для
проверки хода и качества их исполнения;
- обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1
имущества на весь период выполнения работ.

III. Срок действия договора и порядок расчетов
3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов
Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение
2).
3.2. Срок исполнения: "___"_______20___г.
3.3. Оплата работ производится в _____-дневный срок с момента их
выполнения путем ____________________________ (указать способ расчетов).
3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________
рублей.

IV. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским
законодательством.
4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику
пени в размере ______ от сметной стоимости работ за каждый день
просрочки, но не более общей стоимости работ.
4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная
сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ руб.,
не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.
4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

V. Особые условия
5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний
акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).
5.2. По окончании работ неиспользованные материалы и
предоставленное в соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику
в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.
5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его
частью.
5.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре,
стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.
Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик Подрядчик
____________________ _____________________
____________________ _____________________

Заказчик Подрядчик

М.П. М.П.

________________________________________________________________________

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

Договор подряда является наряду с договором купли-продажи, поставки
и аренды самым распространенным в хозяйственной практике.
Данный договор используется практически в любой сфере хозяйственной
деятельности.
Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, кроме
указанной разновидности договора подряда предусматривают договор
подряда о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (ст.97).
Особо следует оговорить последнюю разновидность договора подряда.
Правовой режим результатов НИОКР не определен действующим
законодательством. Не нашел он регламентации и в Положении о договорах
на создание (передачу) научно-технической продукции, утвержденном
постановлением ГКНТ СССР от 20__ноября 1987 г. N435. В нем указывается,
что этот вопрос относится к сфере договорного регулирования и решается
по усмотрению сторон.
Для исполнения подрядного договора подрядчик вправе привлечь к
исполнению договора других лиц (субподрядчиков), отвечая перед
заказчиком за результаты их работ. В этом случае подрядчик выступает
перед заказчиком в качестве генерального подрядчика, а перед
субподрядчиком - в качестве заказчика.
Ниже приводятся комментарии к отдельным пунктам договора:
Условия договора в зависимости от вида производимых работ могут
включать в себя: предоставление утепленного помещения, горячей воды,
душевых, электроэнергии, инструмента, складских помещений и др.
Возможно включение иных обязательств по соглашению сторон.
Оплата производится после сдачи всей работы, если иное не
установлено договором.
П.4.1 - в соответствии со ст.218 ГК РСФСР в случае неисполнения
Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе выполнить указанные
работы за счет Подрядчика, либо требовать возмещения убытков. Ст.220__ГК
устанавливает обязанность Подрядчика в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств возместить заказчику убытки
и определяет содержания понятия "убытки" (ч.2). Возмещение подрядчиком
убытков (ст.221) не освобождает Подрядчика от исполнения своих
обязательств в натуре. Условия ответственности за неисполнение
обязательств сторон определяются в ст.225-227 ГК РСФСР.
Понятие неустойки определено в ст.187 ГК РСФСР. Штрафная неустойка
(ч.2 ст.189) допускает взыскание убытков в полной сумме сверх неустойки.
По соглашению сторон возможно установление альтернативной или зачетной
неустойки.
Следует также учитывать, что риск случайной гибели или случайной
порчи материалов, в соответствии со ст.357 ГК РСФСР, несет сторона,
предоставляющая материал.




[Высказать свое мнение]




Похожие по содержанию материалы:
Календарный план работы ..
Объектный сметный расчет (Объектная смета). Форма № 3-В ..
Протокол изменений работ (приложение к контракту на модернизацию (переоборудование) судна) ..
Соглашение об отступном ..
Договор на выполнение работ и услуг (с передачей оборудования по договору безвозмездного пользования ..
Договор на оказание содействия в заключении договора ..
Договор подряда ..
Договор подряда на выполнение работ ВТК ..


Похожие документы из сходных разделов


Договор подряда на выполнение работ ВТК




ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение работ временным
творческим коллективом (ВТК)

г.________ "___"_________200__г.

Временный творческий коллектив, именуемый в дальнейшем ВТК, в лице
руководителя ____________________, действующего на основании решения
общего собрания ВТК, с одной стороны, и ______________________________,
действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. Во исполнение хозяйственного договора N______ от
"___"______20___г., заключенного между _________, именуемым

[ознакомиться полностью]

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)


ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
на выполнение работ по производству продукции
(между предприятиями)

г. _______________ "___"___________ 20___ г.

________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование предприятия)

"Подрядчик", в лице ________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)

действующего на основании ________________________, с одной стороны и
(Устава, положения)

_________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
(наименование предприятия)

в лице _________________

[ознакомиться полностью]

Договор подряда с ВТК (вариант)


Вариант
ДОГОВОР
подряда с временным трудовым (творческим)
коллективом

г._______________ "___"_________200__г.

Временный творческий коллектив, именуемый в дальнейшем ВТК, в лице
руководителя __________________, действующего на основании решения
общего собрания ВТК, с одной стороны, и _______________________________
(наименование организации)
_______________________________________________________________________,
именуемой в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________, с другой

[ознакомиться полностью]



При перепечатке материалов ссылка на RADAS.RU обязательна
Редакция:
^наверх
Rambler's Top100