|
 Главная страница --> Договор на выполнение НИИ и ОКР
Договор на создание научно-технической или производственной продукции
ДОГОВОР
на создание научно-технической или производственной
продукции
г.____________ "___"______200__г.
Завод ____________________________________________________________
(наименование завода), действующий на основании Устава завода,
именуемый в дальнейшем Предприятие, в лице директора завода
____________ (Ф.И.О.), научно-производственное ________________________
(наименование объединения), действующее на основании положения об
объединении, именуемое в дальнейшем Объединение, в лице _______________
(Ф.И.О., должность), и Научно-исследовательский институт
______________________________________________________________________
(наименование института), действующий на основании положения об
объединении, именуемый в дальнейшем Институт, в лице __________________
(Ф.И.О., должность), заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. Предприятие и Объединение поручают, а Институт принимает на
себя изготовление проектно-сметной документации на изготовление
_______________________________________________________________________
(наименование научно-технической или производственной продукции).
2. Научные, технические, экономические и другие требования к
научно-технической продукции, являющейся предметом договора,
определяются техническим заданием (приложение к договору).
3. Срок сдачи работ по изготовлению проектно-сметной документации
_____________20___г.
4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы по
договору определяются техническим заданием и календарным планом,
составляющими неотъемлемую часть настоящего договора.
5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в
соответствии с требованиями технического задания.
6. Предприятие берет на себя обязательство выпуска
_______________________________________________________________________
(наименование научно-технической или производственной продукции).
7. Объединение берет на себя обязательство поставлять заводу _____
_______________________________________________________________________
(наименование узлов или деталей производственной продукции)
8. Срок и объем выпуска Предприятием _____________________________
(наименование научно-технической или производственной продукции)
___________ (дата).
II. Порядок сдачи и приемки работ
9. Перечень составных частей и требования к
_______________________________________________________________________
(наименование научно-технической или производственной продукции)
подлежащей оформлению и сдаче, определен Техническим заданием,
являющимся частью договора.
10. При завершении работ Институт и Объединение представляют
Предприятию акт сдачи-приемки и комплекта составных частей научно-
технической продукции, предусмотренных Техническим заданием и условиями
договора.
11. Предприятие в течение трех дней со дня получения
_______________________________________________________________________
(наименование научно-технической или производственной продукции) обязан
направить Институту и Объединению подписанный акт сдачи-приемки
продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
12. В случае мотивированного отказа Предприятия сторонами
составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их
выполнения.
13. В случае досрочного выполнения работ Предприятие обязано
досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
14. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность
дальнейшего проведения работ, Институт и Объединение обязаны
приостановить ее, поставив об этом в известность стороны в семидневный
срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10-
дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях
продолжения работ.
III. Порядок расчетов
15. За выполненную ______________________________________________
(наименование научно-технической или производственной продукции)
Предприятие перечисляет Институту _________________ (сумма, подлежащая
выплате).
16. За выполненную _______________________________________________
(наименование научно-технической или производственной продукции)
Предприятие перечисляет Объединению ________________ (сумма, подлежащая
выплате.)
17. Оплата производится __________ (поэтапно или после принятия
проектно-сметной документации).
18. Доплата к договорной цене в размере ________ (сумма прописью).
IV. Ответственность сторон
19. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или порученной
работы в целом виновная сторона уплачивает двум другим сторонам. За
просрочку до 1 месяца неустойку в размере ____, а при просрочке свыше 1
мес. - неустойку в размере ____ стоимости невыполненных работ.
20. В случае неустранения дефектов в срок, согласованный
сторонами, виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в
размере ______ стоимости работ, подлежащих исправлению. Уплата
неустойки не освобождает виновного от устранения дефекта.
21. За несвоевременную приемку результатов отдельных этапов или
работы в целом виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в
размере ____ стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но
не свыше суммы договора.
22. За просрочку оплаты счета или перечисления аванса Предприятие
уплачивает Институту или Объединению пеню в размере ____ суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
23. За необоснованный полный или частичный отказ от акцепта
Предприятие уплачивает Объединению или Институту неустойку _____
невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не свыше суммы
договора.
V. Прочие условия
24. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую)
научно-техническую или производственную продукцию _____________________
_______________________________________________________________________
(принадлежность продукции после начала выпуска).
25. Другие условия по усмотрению сторон.
26. Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном
суде. Споры, связанные с вопросами научно-технического характера, в
доарбитражном порядке регулируются путем создания экспертной комиссии
из представителей сторон с привлечением незаинтересованной стороны.
VI. Сроки действия договора
27. Срок действия договора:
начало __________20___г.
окончание ________20___г.
28. К настоящему договору прилагаются:
Техническое задание (Приложение N1)
Календарный план (Приложение N2)
Протокол соглашения о договорной цене (Приложение N3)
Даты на виды работ (Приложение N4).
VII. Юридические адреса и расчетные счета сторон
Предприятие_______________________________________________________
Объединение_______________________________________________________
Институт__________________________________________________________
Директор завода Начальник объединения Директор НИИ
М.П. М.П. М.П.
[Высказать свое мнение]
|
Похожие документы из сходных разделов
Дополнительное соглашение на проведение НИОКР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору на проведение научно-технических,
опытно-конструкторских и технологических работ
г._____________ "___"_________200__г.
______________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________
____________________________, действующего на основании _______________
(Ф.И.О.)
и ____________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице ________
[ознакомиться полностью] |
Заказ на проведение НИОК и технологических работ
ЗАКАЗ
на проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических
работ и др.
г.______________ "____"_______200__г.
1. Организация, выдающая заказ ___________________________________
(наименование организации и ее местонахождение) поручает организации-
Исполнителю ___________________________________________________________
(наименование и местонахождение организации, включая возможных
соисполнителей) выполнить работу ______________________________________
(наименование работы)
2. Объем работы с указанием результатов работы в целом
[ознакомиться полностью] |
Информационная карта на НИОКР
Приложение № 3
к приказу Госстандарта РФ
от 19.06.96 № 199
5013 Информационная 5418 Исходящий №; 5436 Инвентарный номер
карта дата
+-----------------+ +-----------------+ +--------------------+
ИК ¦ 02 03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+ +-----------------+ +--------------------+
5409 Дата утверждения 5040 Вид документа 5211 Передача зарубежным
+-------------------+ странам
¦ ¦ 91 Заключительный 55 Безвозмездно
+-------------------+ отчет
5517 Регистрационный 28 Промежуточный 64 По назначенной цене
номер отчет 3051 (руб.)
+---------------
[ознакомиться полностью] |
|
|
|
